Licitações de Construcao Creches

O prazo máximo para execução da obra é o indicado no cronograma físico-financeiro, contado a partir do dia seguinte ao de emissão da ordem de serviço. Conforme edital: o prazo máximo para execução da obra objeto deste edital é o indicado no cronograma físico-financeiro.

O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos após a apresentação e o aceite da nota fiscal/fatura e da medição mensal atestada pela fiscalização. Conforme edital: o pagamento será efetuado em até 30 trinta dias corridos após a apresentação e o aceite da nota fiscal/fatura e da medição mensal.

Será exigida garantia de execução contratual de 5% do valor inicial do contrato, além de garantia de proposta de 1% do valor estimado. Conforme edital: será exigida da contratada garantia de execução contratual correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme edital: critério de julgamento: menor preço global.

A habilitação exige documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e declarações. Conforme edital: será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens **** a ****.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Conforme edital: a administração poderá . . . aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

A vistoria prévia é facultativa, com agendamento pela secretaria de obras. Caso não realize, o licitante pode substituir por declaração formal. Conforme edital: o licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela administração data e horário exclusivos.

Os pedidos de esclarecimento e impugnação podem ser enviados até 3 dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública. Conforme edital: os pedidos de esclarecimentos . . . poderão ser enviados ao agente de contratação, até 03 três dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.

Propostas com preço final superior ao máximo fixado ou manifestamente inexequíveis serão desclassificadas. Para obras, são inexequíveis propostas inferiores a 75% do valor orçado. Conforme edital: serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado.

O preço máximo estabelecido é de R$ ****,45. Conforme edital: preço máximo estabelecido: r$ ****,45.

Os serviços serão executados sob demanda, mediante ordens de serviço, conforme as necessidades da administração. O edital não especifica um prazo de entrega único, mas a contratada deve manter estrutura operacional compatível e cumprir os prazos estabelecidos nas ordens de serviço. Trecho: mediante ordens de serviço, conforme as necessidades da administração.

O pagamento ocorrerá em até 30 dias após a liquidação, conforme justificativa do edital. Trecho: o pagamento, que ocorrerá em até 30 trinta dias após a liquidação.

Será exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado da contratação, podendo ser caução em dinheiro, seguro-garantia ou carta fiança. A garantia de execução está prevista no termo de referência. Trecho: será exigida do licitante a garantia caução da proposta de 1 do valor estimado da contratação.

O critério de julgamento é o maior percentual de desconto sobre os preços das tabelas oficiais SINAPI-MG e SEINFRA-MG. Trecho: critério de julgamento: maior desconto na tabela sinapimg e seinframg.

A licitação adota inversão de fases, com habilitação antecedendo as propostas. Exige documentação jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, incluindo balanço patrimonial e índices de liquidez. Trecho: o presente processo licitatório adotará o regime de inversão de fases.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos, e multas de 0,5% a 30% do valor do contrato, conforme a infração. Trecho: multa moratória de 0, 5 zero vírgula cinco por cento por dia de atraso injustificado.

Os pedidos de esclarecimento e impugnação ao edital podem ser feitos até 3 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Trecho: poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

A proposta pode ser desclassificada se não estiver em conformidade com o edital, contiver vício insanável, não apresentar especificações técnicas exigidas, não comprovar exequibilidade ou apresentar preço final superior ao orçamento estimado. Trecho: será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

O valor estimado total é de R$ ****,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Trecho: valor estimado total de r r ****, 00dois milhões e quinhentos mil reais.

O prazo de vigência do contrato será de 01 um ano a partir de sua assinatura, nos termos do art. 105 da lei no 14. 133/2021, podendo ser prorrogado. o prazo de vigência do contrato será de 01 um ano a partir de sua assinatura.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento das notas fiscais, conforme medições. efetuará o pagamento de cada etapa das obras, objeto deste contrato, à empresa contratada, com prazo não superior a trinta dias, contado a partir do recebimento das notas fiscais.

Não será exigida prestação de garantia pela empresa vencedora do certame. não será exigida prestação de garantia pela empresa vencedora do certame.

O julgamento das propostas será feito pelo critério do maior desconto global. o julgamento das propostas será feito pelo critério do maior desconto global.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestado de capacidade técnica. comprovante de que possui em seu quadro de funcionários ou em seu quadro societário, profissional de nível superior, com registro junto ao conselho de classe.

As sanções incluem advertência, multa de 30%, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos. multa de 30 qualquer infração art. 156, 3o.

A visita técnica é facultativa, devendo ser agendada previamente pelo telefone 49 **** **** ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. decairá do direito de pedir esclarecimento ou impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer em até 03 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com vícios insanáveis, que não obedeçam às especificações técnicas, com preços inexequíveis ou acima do orçamento máximo serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que: contiverem vícios insanáveis.

O valor máximo total é de R$ ****,19. valor máximo total r: ****,19.

O prazo para execução da obra é de 360 dias, conforme edital: 360 trezentos e sessenta dias para execu��o da obra.

Pagamento por medições mensais, conforme edital: os pagamentos ser�o efetuados por meio de medi��es mensais.

Garantia de execução de 1% do valor do contrato, conforme edital: garantia de execu��o do contrato no valor correspondente a 1 um por cento do valor do contrato.

Menor preço, conforme edital: empreitada por pre�o unit�rio.

Exige registro em CREA/CAU, atestados de obras similares e capital social mínimo de 10% do valor global, conforme edital: comprova��o de capital social, ou de patrim�nio l�quido ou social de, no m�nimo, 10 do valor global da licita��o.

Sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme edital: as san��es aplic�veis s�o advert�ncia, multa, impedimento de licitar e contratar e declara��o de inidoneidade.

Visita facultativa, conforme edital: a visita t�cnica para conhecimento pleno das �reas de execu��o da obra � facultada ao licitante.

Riscos incluem não manter a proposta, não celebrar contrato e apresentar documentação falsa, conforme edital: n�o manter a proposta, salvo em decorr�ncia de fato superveniente devidamente justificado.