Licitações Assai - PR

O prazo para realização dos serviços é de até 45 dias, contados do recebimento da solicitação de fornecimento. o prazo de realiza��o dos servi�os � de at� 45 quarenta e cinco dias, contados do recebimento da solicita��o de fornecimento.

O pagamento será realizado em até 4 dias úteis para liquidação da despesa e 3 dias úteis para pagamento, observando a ordem cronológica. i 04 quatro dias �teis para a liquida��o da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ouinstrumento de cobran�a equivalente pela administra��oii 03 tr�s dias �teis para pagamento, a contar da liquida��o da despesa.

Não haverá exigência de garantia de execução para esta contratação. 14. 1. n�o haver� exig�ncia de garantia de execu��o para a presente contrata��o.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item. 1. 3. o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor pre�o por item

A habilitação será verificada em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. 9. 4. caso atendidas as condi�es de participa��o, a habilita��o dos licitantes ser� verificada em rela��o �habilita��o jur�dica, � regularidade fiscal e trabalhista, � qualifica��o econ�micofinanceira e habilita��ot�cnica.

Serão aplicadas sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. 20. 2. ser�o aplicadas ao respons�vel pelas infra�es administrativas previstas nesta lei as seguintessan�es: i. advert�nciaii. multaiii. impedimento de licitar e contratariv. declara��o de inidoneidade para licitar ou contratar.

A apresentação de amostra poderá ser exigida para aferir a compatibilidade com as especificações, sob pena de não aceitação da proposta. 8. 5. 3. caso a compatibilidade com as especifica�es demandadas, sobretudo quanto a padr�es dequalidade e desempenho, n�o possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiroexigir� que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de n�o aceita��o daproposta

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. 21. 1. qualquer pessoa poder� para impugnar edital de licita��o por irregularidade ou para solicitaresclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data deabertura do certame.

A desclassificação pode ocorrer por propostas com vícios insanáveis, não conformidade com especificações técnicas, preços inexequíveis ou acima do orçado, ou desconformidade com outras exigências do edital. 7. 2. o pregoeiro verificar� as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: a contiverem v�cios insan�veisb n�o obedecerem �s especifica�es t�cnicas pormenorizadas no editalc apresentarem pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do or�amento estimado para a contrata��od n�o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administra��oe apresentarem desconformidade com quaisquer outras exig�ncias do edital, desde que insan�vel.

O valor máximo total da licitação é de R$ ****,00. valor m�ximo total da licita��ode r ****, 00 sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais.

Os pagamentos serão efetuados conforme execução, na apresentação da fatura referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma não contenha erros ou vícios, bem como comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. os pagamentos serão efetuados conforme execu��o, na apresenta��o da fatura referente a medi��oopreviamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma n�o contenha erros ou v�cios, bem comocomprova��o da regularidade fiscal e trabalhista.

Os licitantes deverão prestar garantia da proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado do objeto da contratação, ou seja, R$ ****,39. A contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% do valor do contrato, no prazo de até 5 dias úteis a contar da assinatura do contrato. os licitantes dever�o prestargarantia da proposta no valor correspondente a 1 um por cento do valor estimado do objeto dacontrata��o, ou seja, r ****, 39 vinte e um mil, novecentos e trinta e tr�s reais e trinta e novecentavos.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global. o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor pre�o global

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 horas, via plataforma ou via email, após a solicitação do agente de contratações, sob pena de desclassificação. o licitante vencedor dever� enviar os documentos de habilita��o no prazo de m�ximo de 2 duashoras, ap�s a solicita��o do agente de contrata�es, sob pena de desclassifica��o

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor. o atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitar� a contratada, aju�zo da administra��o, � multa morat�ria de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, at� o limite de 10dez por cento do valor

O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, mediante prévio agendamento. o licitante poder� vistoriar o local onde ser�o executados os servi�os, em companhia de servidordo departamento de engenharia e arquitetura da prefeitura municipal de assa�, at� o dia �til anterior �data fixada para abertura da sess�o

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade ou solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa poder� para impugnar edital de licita��o por irregularidade ou para solicitaresclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data deabertura do certame.

A não observância do disposto sobre a atualização dos dados cadastrais poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. a n�o observ�ncia do disposto no subitem anterior poder� ensejar desclassifica��o no momento dahabilita��o.

O valor máximo fixado para a execução da obra é de R$ ****,54. o valor m�ximo fixado para execu��o da obra � de r ****, 54

Os pagamentos serão efetuados conforme execução, na apresentação da fatura referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma não contenha erros ou vícios, bem como comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. os pagamentos serão efetuados conforme execu��o, na apresenta��o da fatura referente a medi��oopreviamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma n�o contenha erros ou v�cios, bem comocomprova��o da regularidade fiscal e trabalhista.

Os licitantes deverão prestar garantia da proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado do objeto da contratação, ou seja, R$ ****,65. os licitantes dever�o prestar garantia da proposta no valor correspondente a 1 um por cento do valor estimado do objeto dacontrata��o, ou seja, r ****, 65 vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta ecinco centavos.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote. o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor pre�o por lote, observadas as exig�nciascontidas neste edital e seus anexos quanto �s especifica��es do objeto.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 horas, via plataforma ou via email, após a solicitação do agente de contratações. o licitante vencedor dever� enviar os documentos de habilita��o no prazo de m�ximo de 2 duashoras, via plataforma ou via email, no caso de algum problema na plataforma, ap�s a solicita��o doagente de contrata�es, sob pena de desclassifica��o, sem preju�zo das san�es previstas neste edital.

Serão aplicadas sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. ser�o aplicadas ao respons�vel pelas infra�es administrativas previstas nesta lei as seguintessan�es: i. advert�nciaii. multaiii. impedimento de licitar e contratariv. declara��o de inidoneidade para licitar ou contratar.

O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, mediante prévio agendamento. o licitante poder� vistoriar o local onde ser�o executados os servi�os, em companhia de servidordo departamento de engenharia e arquitetura da prefeitura municipal de assa�, at� o dia �til anterior �data fixada para abertura da sess�o, com o objetivo de se inteirar das condi�es e do grau de dificuldadeexistentes, mediante pr�vio agendamento de hor�rio, pelo telefone 43 ****, das 08: 00 �s 11: 30 e13: 00 �s 17: 00 horas.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa poder� para impugnar edital de licita��o por irregularidade ou para solicitaresclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antes da data deabertura do certame.

A não apresentação da documentação de habilitação no prazo, a falsidade de declarações ou documentos, e a não conformidade com as exigências do edital podem levar à desclassificação. a n�o observ�ncia do disposto no subitem anterior poder� ensejar desclassifica��o no momento dahabilita��o.

O valor máximo fixado para execução da obra é de R$ ****,77. o valor m�ximo fixado para execu��o da obra � de r ****, 77 dois milh�es, setecentos equarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos, sendo ****, 00 um milh�o e novecentos mil reais do conv�nio e r ****, 77 setecentos e noventa enove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos de contrapartida domunic�pio.