Licitações Morro Cabeca No Tempo - PI

O prazo previsto para entrega das obras e/ou serviços é de 90 noventa dias, contados do recebimento da ordem de serviço, sendo podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justificada e aceito pela contratante, nos termos da lei n **** e suas alterações posteriores.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta cláusula.

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor valor global, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei n ****, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICA, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 cinco dias úteis contados da solicitação.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O valor máximo permitido para a execução das obras e/ou serviços, do objeto desta licitação é de R$ ****,97.

O prazo previsto para entrega das obras e/ou serviços é de 90 noventa dias, contados do recebimento da ordem de serviço.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra.

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor valor global.

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito às sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas não possa ser aferida pelos meios previstos, o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O valor máximo permitido para a execução das obras e/ou serviços, do objeto desta licitação é de R$ ****,99.

O edital não especifica o prazo de entrega.

O edital não especifica a forma de pagamento.

O edital não especifica sobre garantia.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas no edital.

O edital exige documentos para demonstrar a capacidade do licitante.

O edital prevê sanções para licitantes que cometerem infrações administrativas.

O licitante deve atestar que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

O edital não menciona a necessidade de envio de amostras.

O prazo para impugnar o edital é de até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame.

O edital não informa o valor estimado da licitação.