Municipio De Zacarias - Municipio De Zacarias

O edital prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo diretor municipal de obras e serviços públicos.

O edital informa que os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 trinta dias após o recebimento dos serviços constantes deste edital.

O edital estabelece que o adjudicatário, no prazo de 05 cinco dias uteis, após a assinatura do termo de contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O edital informa que o critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste edital e seus anexos.

O edital informa que os documentos de habilitação deverão ser encaminhados pelo licitante por meio de campo próprio do sistema, juntamente com a proposta.

O edital informa que se a contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a administração pública.

O edital informa que a visita técnica poderá ser efetuada pelo engenheiro responsável técnico mediante comprovação da certidão do crea, e deverá ser agendada e efetuada em até 01 dias útil antes da abertura do certame.

O edital informa que até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O edital informa que o custo da despesa total está estimado em r ****, 11 quinhentos e vinte e quatro mil cento e vinte e nove reais e onze centavos.

O prazo total de execução da obra será de 10 dez meses, a contar da data do recebimento da ordem de início do serviço expedida pelo departamento de obras, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do contratante, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à contratada.

Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 trinta dias após o recebimento dos serviços constantes deste edital, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente extraída pela contratada, acompanhada do laudo de medição emitido pela contratante, desde que entregues na prefeitura em tempo hábil e mediante liberação do recurso pelo órgão conveniente.

O adjudicatário, no prazo de 05 cinco dias uteis, após a assinatura do termo de contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste edital e seus anexos.

Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados pelo licitante por meio de campo próprio do sistema, juntamente com a proposta.

Se a contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a administração pública, na forma prevista no art. 156 da lei federal n ****, além do encaminhamento do caso ao ministério público para a aplicação das sanções criminais previstas no código penal, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo contratante.

A visita técnica poderá ser efetuada pelo engenheiro responsável técnico mediante comprovação da certidão do crea, e deverá ser agendada e efetuada em até 01 dias útil antes da abertura do certame.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O custo da despesa total está estimado em r ****, 07 quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e sete centavos.

O edital prevê que as obras deverão ser executada no prazo de 120 cento e vinte dias.

O edital informa que os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 trinta dias após o recebimento dos serviços.

O edital diz que o adjudicatário, no prazo de 05 cinco dias uteis, após a assinatura do termo de contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O edital estabelece que o critério de julgamento adotado será o menor preço.

O edital informa que os documentos de habilitação deverão ser encaminhados pelo licitante por meio de campo próprio do sistema, juntamente com a proposta.

O edital diz que se a contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a administração pública.

O edital informa que a visita técnica poderá ser efetuada pelo engenheiro responsável técnico mediante comprovação da certidão do crea, e deverá ser agendada e efetuada em até 01 dias útil antes da abertura do certame.

O edital diz que até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O edital informa que o custo da despesa total está estimado em r ****, 66 cento e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos.