Licitações de Domingos

O prazo estipulado para execução e entrega da obra será de 16 dezesseis meses, conforme cronograma físico-financeiro. O prazo estipulado para execução e entrega da presente obra será de 16 dezesseis meses, conforme cronograma físicofinanceiro.

O pagamento será efetuado até 30 trinta dias após as medições. O pagamento será efetuado até 30 trinta dias após as medições

Será exigida a garantia da contratação de 5 cinco por cento do valor total da contratação. será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da lei n ****, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 noventa dias após término da vigência contratual, podendo o contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, segurogarantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total da contratação.

O critério de julgamento é o menor preço ofertado. o critério de julgamento a ser adotado é o menor preço ofertado.

A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômicofinanceira, não poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicaf. a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômicofinanceira, não poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicaf.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade, multa e outras. serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: i. advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave art. 156, 2, da lei ****, de 2021 ii. impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos i, li, iil e iv, do item 15. 1. , sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave art. 156, 4, da lei n ****, de 2021 iii. declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos v, vi, vii e viii do item 15 1 acima, bem como os incisos ii, ill e iv do item 15. 1. acima, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave art. 156, 5, dalei n ****, de 2021. iv. multa: a moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parceia inadimpiida, até o limite de 10 dez dias b moratória de 10 dez por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor total docontrato, até o máximo de 20 vinte por cento, pela inobservância do prazo fixado paraapresentação, suplementação ou reposição da garantia. o atraso superior a 10 diasautoriza a adminitração a promover a extinção do contrato por descumprimento oucumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso i do art. 137 da leì n. ****, de 2021. c compensatória de 30 trinta por cento sobre o valor total do contrato, no caso deinexecução total do objeto.

A visita técnica é facultativa. a visita técnica é facultativa para o conhecimento pleno do local onde serão prestadosos serviços, e, será realizada pelos responsávelis da empresa, e será feita com oacompanhamento do servidor da pivisdi designado para essa finaiidade, que atestaráa visita para a empresa contratada

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 cinco dias úteis antes da data da abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 cinco dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,03. o valor estimado da contratação é de r ****, 03 três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e três centavos.

O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura.

O pagamento será efetuado até 30 trinta dias corridos.

Não haverá exigência de garantia contratual.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global.

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam no anexo II.

O fornecedor que cometer infrações ficará sujeito a sanções.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,00.

O edital não especifica o prazo de entrega.

O critério de avaliação das propostas é menor oferta.

A empresa deverá apresentar documentos por ocasião da implantação do contrato.

O prazo de entrega dos bens é de até 05 cinco dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

O pagamento será realizado no prazo de até 30 trinta dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura.

O edital prevê garantia legal do item eou serviço conforme legislação vigente.

O critério de julgamento é menor preço por item.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, após a solicitação do pregoeiro.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, não possa ser aferida, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 cinco dias úteis.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,60.