Licitações Itanhandu - MG

O prazo para execução da obra ora licitada será de até 2 dois meses após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, descontados tãosomente os dias de chuva e os impraticáveis, registrados no diário da obra.

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: após realizado o serviço em parcelas e correspondentes à conclusão das etapas e fases previstas no cronograma, será feito o boletim de medição e encaminhado ao fiscal e secretaria municipal requisitante que, após aprovação, encaminhará para a prefeitura que liberará o pagamento em até 10 dias.

O critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da lei n ****, de 2021, nesta ordem: disputa final, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei ****, de 2021.

A prefeitura poderá aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

É facultativa a visita técnica do licitante para a participação.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O preço máximo para a execução total dos serviços, com fornecimento de materiais, fica estipulado em r ****, 39, já incluídos o bdi.

O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, em um prazo de até 30 dias, a contar do recebimento da ordem de compra.

O pagamento será em parcela única após a finalização dos serviços.

Não possui, uma vez que o pagamento ocorrerá somente após a execução integral e o recebimento definitivo do objeto, mediante verificação de conformidade pelo responsável pelo recebimento.

O critério de julgamento adotado será o menor preço.

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do anexo i documentação exigida para habilitação deste aviso.

O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções.

O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de r ****, 95 sete mil e seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos.

O prazo para execução da obra será de até 2 meses após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, descontados os dias de chuva e os impraticáveis, registrados no diário da obra.

Os pagamentos serão efetuados após realizado o serviço em parcelas e correspondentes à conclusão das etapas e fases previstas no cronograma.

O critério de julgamento é o menor preço.

Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei n ****, de 2021.

A prefeitura poderá aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

É facultativa a visita técnica do licitante para a participação.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame.

O preço máximo para a execução total dos serviços, com fornecimento de materiais, fica estipulado em R$ ****,39.

O edital prevê que o bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, em um prazo de até 30 dias, a contar do recebimento da ordem de compra.

O edital informa que o pagamento será em parcela única após a finalização dos serviços.

O edital informa que ão haverá garantia do contrato em razão do pagamento ocorrer somente após a execução da prestação do serviço.

O edital informa que o critério de julgamento adotado será o menor preço.

O edital informa que os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do anexo i.

O edital informa que comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da lei n ****, de 2021.

O edital informa que o custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de ****, 95.