Municipio De Santos - Prefeitura Municipal De Santos

O edital prevê que os serviços deverão ser executados em até 15 quinze dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 14h às 17h a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento e serviço.

O edital informa que o pagamento será efetuado em 20 vinte dias corridos contados a partir da data de emissão da nota de liquidação.

O edital estabelece que os serviços executados deverão possuir garantia mínima de 01 um ano, desde que respeitadas as condições normais de uso e manutenção, a contar da data do recebimento definitivo.

O critério de julgamento é o Menor Preço.

O edital exige que as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A vistoria técnica darseá de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, mediante agendamento.

O prazo para a conclusão dos serviços de montagem será de 10 dez dias, a contar da data de recebimento da ordem de serviço expedida pela secretaria municipal de infraestrutura e serviços públicos.

O pagamento será efetuado em 20 vinte dias corridos contados a partir da data de emissão da nota de liquidação.

A garantia prestada na forma do item 5. 1, do anexo i do edital do pregão eletrônico n ****, será liberada ou restituída após a execução do contrato.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A vistoria técnica darseá de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 14h às 17h, abrangendo a área em que será executado o serviço na avenida afonso schimidt, no bairro areia branca, mediante agendamento através do telefone 13 **** ****, com o eng carlos henrique g. f. neves, ou outro funcionário designado para a mesma finalidade.

O valor total estimado é de ****,14.

O prazo para conclusão dos serviços será de até 07 sete meses a contar da data de recebimento da ordem de serviço expedida pela fiscalização do departamento de planejamento de obras da secretaria municipal de obras e edificações, seguindo o estabelecido no cronograma físicofinanceiro.

O pagamento será efetuado em 20 vinte dias corridos contados a partir da data de emissão da nota de liquidação.

A garantia prestada na forma do item 5. 1, do anexo i do edital da concorrência eletrônica n ****, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização do departamento de planejamento de obras da secretaria municipal de obras e edificações seobe, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A vistoria poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades a contratação, nos ter mos do 3 do artigo 63 da lei federal n ****.

O edital prevê que os serviços deverão ser executados no prazo de 66 sessenta e seis dias, de acordo com o estabelecido no cronograma.

O pagamento será efetuado em 20 vinte dias corridos contados a partir da data de emissão da nota de liquidação.

A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação.

A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a contratada às seguintes penalidades: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

A vistoria técnica darseá de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h ou das 14h às 17h, mediante agendamento.

O edital informa que o valor total estimado da contratação é de R$ ****,00.