Licitações de Patrulha

A execução da obra deverá iniciar em até 5 dias úteis após a ordem de serviço e ser realizada em 3 meses, conforme cronograma físico-financeiro. Trecho: a execução da obra deverá iniciar em até 05 cinco dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e será realizada em 03 três meses.

Deverá ser apresentada garantia de 5% do valor contratado, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Trecho: no prazo de 05cinco dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia. . . correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço. Trecho: critério de julgamento: menor preço.

Exige documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo balanço patrimonial, certidões e comprovação de aptidão técnica. Trecho: para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante.

Multa de 3% do valor global da proposta por não entregar documentação ou não manter proposta, e multa de 20% por declaração falsa, com impedimento de licitar. Trecho: multa de 3 três por cento do valor global da proposta apresentada e multa de 20 vinte por cento do valor global da proposta apresentada.

Visita técnica é facultativa, devendo ser agendada com os fiscais pelo fone 5136628580. Trecho: facultase aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão prestados.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Trecho: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado) ou acima do preço máximo serão desclassificadas. Trecho: serão considerados inexequíveis as proposta cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor total estimado é de R$ ****,55. Trecho: valor total estimado: r ****, 55.

A execução da obra deverá iniciar em até 5 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e ser realizada em 120 dias, conforme cronograma físico-financeiro. Trecho: a execução da obra deverá iniciar em até 5 cinco dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e será realizada em 120 cento e vinte dias.

Deverá ser apresentada garantia de 5% do valor contratado, em até 5 dias após a assinatura do contrato. Trecho: no prazo de 05 cinco dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar garantia. . . correspondente a 5 do valor contratado.

O critério de julgamento é o menor preço. Trecho: critério de julgamento: menor preço.

A habilitação será verificada apenas do licitante vencedor, com documentos a serem apresentados em formato digital via sistema no prazo de até 48 horas após solicitação. Trecho: será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor.

Multa de 3% do valor global da proposta por deixar de entregar documentação ou não manter a proposta, e multa de 20% por apresentar declaração falsa, com impedimento de licitar. Trecho: multa de 3 três por cento do valor global da proposta apresentada e multa de 20 vinte por cento do valor global da proposta apresentada.

A visita técnica é facultativa e deve ser agendada com os fiscais pelo fone 51 98407-2188. Trecho: faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão prestados.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Trecho: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do preço máximo, com vícios insanáveis ou em desacordo com as especificações do edital serão desclassificadas. Trecho: será desclassificada a proposta vencedora que: contiver vícios insanáveis. . . apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido.

O valor total estimado é de R$ ****,22. Trecho: valor total estimado: r ****, 22.

O prazo de entrega é de até 15 dias corridos, contados do recebimento da solicitação formal (nota de empenho). Conforme o texto: o prazo: até 15 quinze dias corridos, contados do recebimento da solicitação formal nota de empenho.

O pagamento será realizado após a regular liquidação da despesa, em até 30 dias. Conforme o texto: o prazo definido deverá ser 30 dias após a liquidação.

Garantia mínima de 3 meses para todos os itens e de 12 meses para motor de popa e embarcações. Conforme o texto: o prazo mínimo de garantia contra defeitos de fabricação será de 3três meses e o motor de popa e as embarcações, terão a garantia mínima de 12doze meses.

O critério de julgamento é o menor preço global por lote. Conforme o texto: com critério de julgamento pelo menor preço global por lote.

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, incluindo inscrição no CNPJ, certidões de regularidade fiscal, FGTS e CNDT. Conforme o texto: a habilitação fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos.

Multa moratória de 0,5% por dia útil de atraso, limitada a 10% do valor da parcela. Pela inexecução total, multa de 20% sobre o valor total. Conforme o texto: o atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a contratada à multa moratória de 0,5 cinco décimos por cento por dia útil de atraso e pela inexecução total do objeto, poderá ser aplicada multa compensatória de 20 vinte por cento sobre o valor total do contrato.

Não será exigida amostra na fase de lances. Conforme o texto: não será exigida amostra na fase de lances, verificando-se a conformidade pelas especificações da proposta.

Riscos incluem apresentar documentação falsa, declaração falsa, comportamento inidôneo ou fraude, sujeitos a sanções como impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Conforme o texto: apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato e praticar ato fraudulento na execução do contrato.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,46. Conforme o texto: o custo total referencial da contratação é de r$ ****,46.