Municipio De Forquetinha - Município De Forquetinha

O prazo de entrega dos produtos é de 15 dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento (empenho).

O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, no prazo máximo de 15 dias após a entrega dos produtos solicitados na nota de empenho. Os pagamentos obedecerão à ordem cronológica.

O tipo de julgamento é menor preço por item.

Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar diversos documentos, incluindo prova de inscrição no CNPJ, registro comercial, comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, entre outros.

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa ao retardamento da execução, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação, entre outras.

Os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, via sistema.

Serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, não tiverem sua exequibilidade demonstrada, ou apresentarem desconformidade com outras exigências do edital.

O prazo de entrega dos produtos é de 15 dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento (empenho).

O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da nota fiscal/fatura, no prazo máximo de 15 dias após a entrega dos produtos solicitados.

O tipo de julgamento é menor preço por item.

Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar diversos documentos, incluindo prova de inscrição no CNPJ, registro comercial, comprovantes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal), FGTS, inexistência de débitos trabalhistas, declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição, certidão negativa de falência ou concordata, e declaração de não ter sido considerada inidônea.

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa ao retardamento da execução, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo, praticar atos ilícitos, entre outros. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, via sistema.

Serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado, não tiverem sua exequibilidade demonstrada, ou apresentarem desconformidade com outras exigências do edital.

O pagamento ocorrerá em até 15 dias após apresentação da nota fiscal e aceite da fiscalização. O pagamento ocorrerá em até 15 quinze dias após apresenta��o da nota fiscal e aceite da fiscaliza��o.

O tipo de julgamento é menor valor global. ipo de julgamento: menor valor global

A habilitação exige prova de inscrição no CNPJ, registro comercial, ato constitutivo, inscrição estadual e municipal, regularidade fiscal federal, estadual e municipal, regularidade com FGTS, inexistência de débitos trabalhistas, declaração de cumprimento de reserva de cargos para PNE, certidão negativa de falência ou concordata, e declaração de não ter sido considerado inidôneo. para fins de habilita��o neste preg�o, a licitante dever� enviar os seguintes documentos. . .

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, não manter a proposta, não celebrar o contrato, fraudar a licitação, entre outras. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o licitante ou o contratado ser� responsabilizado administrativamente pelas seguintes infra��es:

Os pedidos de impugnações podem ser enviados até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat�rio e os pedidos de impugna��es poder�o ser enviados ao pregoeiro, at� tr�s dias �teis anteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica. . .

Propostas que não estiverem em conformidade com os requisitos do edital, contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento, ou não tiverem exequibilidade demonstrada, serão desclassificadas. ser�o desclassificadas as propostas que: a contiverem v�cios insan�veis. . .

A licitante vencedora terá prazo de 90 noventa dias para a conclusão de todos os serviços objeto desta licitação, a partir do recebimento da ordem de início dos serviços. A licitante vencedora terá prazo de 90 noventa dias para a conclus�o de todos os servi�os objeto desta licita��o, a partir do recebimento da ordem de in�cio dos servi�os.

O pagamento será efetuado em até 10 dez dias, contados do recebimento de todas as documentações necessárias, quais sejam: nota fiscal, devidamente aprovadas pelo secretário, fiscal do contrato e responsável técnica do município. O pagamento será efetuado em parcela única, após a conclusão dos serviços. O pagamento ser� efetuado em at� 10 dez dias, contados do recebimento de todas as documenta��es necess�rias, quais sejam: nota fiscal, devidamente aprovadas pelo secret�rio, fiscal do contrato e respons�vel t�cnica do munic�pio. o pagamento ser� efetuado em parcela �nica, ap�s a conclus�o dos servi�os.

No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em uma das seguintes modalidades, correspondente a 5 cinco por cento sobre o valor do contrato: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. No momento da assinatura do contrato, a contratada dever� apresentar garantia, numadas seguintes modalidades, correspondente a 5 cinco por cento sobre o valor docontrato: i cau��o em dinheiro ou em t�tulos da d�vida p�blica, devendo estes terem sidoemitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida��o ede cust�dia autorizado pelo banco central do brasil e avaliados pelos seus valoresecon�micos, conforme definido pelo minist�rio da fazenda ii segurogarantia iii fian�a banc�ria.

O tipo de julgamento é menor preço. ipo de julgamento: menor pre�o

Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar diversos documentos, incluindo prova de inscrição no CNPJ, registro comercial, ato constitutivo, inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, prova de regularidade fiscal e trabalhista, certidão negativa de falência ou concordata, e atestado técnico profissional. Para fins de habilita��o nesta concorr�ncia, a licitante dever� enviar os seguintesdocumentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste edital

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa a retardamento da execução, apresentar documentação falsa, fraudar a licitação, entre outras. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. O licitante ou o contratado ser� responsabilizado administrativamente pelas seguintesinfra�es:

Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat�rio e os pedidos deimpugna��es poder�o ser enviados ao agente de contrata��o, at� tr�s dias �teis anteriores� data fixada para abertura da sess�o p�blica

Propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, ou não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido, podem ser desclassificadas. Ser�o desclassificadas as propostas que: a contiverem v�cios insan�veisb n�o obedecerem �s especifica��es t�cnicas pormenorizadas no editalc apresentarem pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do or�amento estimado paraa contrata��od n�o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administra��oe apresentarem desconformidade com quaisquer outras exig�ncias do edital, desde queinsan�vel.

O valor total orçado para execução da obra é de R$ ****,39. o valor total or�ado para execu��o da obra objeto desta licita��o � de r ****, 39

A licitante vencedora terá prazo de 60 sessenta dias para a conclusão de todos os serviços objeto desta licitação, a partir do recebimento da ordem de início dos serviços.

O pagamento será efetuado em até 10 dez dias, contados do recebimento de todas as documentações necessárias, quais sejam: nota fiscal, devidamente aprovadas pelo secretário, fiscal do contrato e responsável técnica do município. O pagamento será efetuado em parcela única, após a conclusão dos serviços.

No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, numa das seguintes modalidades, correspondente a 5 cinco por cento sobre o valor do contrato: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.

O tipo de julgamento é menor preço.

Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar diversos documentos, incluindo prova de inscrição no CNPJ, registro comercial, ato constitutivo, prova de regularidade fiscal e trabalhista, atestado técnico-profissional, entre outros.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa a atraso na execução, apresentar declaração falsa, entre outras, sujeitando-se a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

Serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, não tiverem sua exequibilidade demonstrada, ou apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

O valor total orçado para execução da obra objeto desta licitação é de R$ ****,23.