Licitações de Recuperacao De Estradas

O edital prevê que a contratada deverá concluir a execução da obra no prazo máximo de 12 meses, a contar da data de emissão da ordem de início dos serviços, lavrado pela comissão de fiscalização técnica, gestor do contrato, fiscal administrativo, com anuência do responsável pelo acompanhamento técnico da obra ato.

O edital prevê que o pagamento será efetuado em 30 trinta dias corridos após a apresentação das notas fiscais, devidamente liquidadas e aprovadas por servidor público responsável pelo recebimento, acompanhada da planilha de medição aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da contratada.

O edital prevê que a contratação conta com garantia de execução, dentre as modalidades previstas no artigo 96, 1, da lei ****, em valor correspondente a 10 dez por cento do valor total do contrato.

O edital prevê que o critério de julgamento adotado será o de menor preço global do lote, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34, da lei ****.

O edital prevê que os documentos exigidos para comprovação da habilitação deverão ser enviados apenas pelo licitante vencedor, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 duas horas, a contar da solicitação do agente de contratação, prorrogável por igual período.

O edital prevê que o descumprimento contratual ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

O edital prevê que a visita técnica é obrigatória.

O edital não menciona a necessidade de envio de amostras.

O edital prevê que até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital eou apresentar pedido de esclarecimento.

O prazo de vigência deste termo é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

O pagamento será efetuado, conforme cronograma físico-financeiro, mediante apresentação da nota fiscal, da respectiva medição e do relatório fotográfico digital referente às etapas.

A contratada deverá oferecer garantia contratual no valor de 5 cinco por cento de seu total.

O critério de julgamento desta licitação será do tipo menor preço.

A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, caso não inverta as fases. deverá apresentar os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 duas horas sob pena de inabilitação.

A administração poderá aplicar aos licitantes e adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O valor previsto para a execução total da obra é de R$ ****,95.

O fornecimento deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias corridos após a emissão do empenho.

O edital prevê que os pagamentos serão realizados com base nas medições, após confirmado o recebimento do objeto pela fiscalização.

O edital informa que não será exigida garantia contratual.

O critério de julgamento é menor preço por lote.

Para participar, o licitante deve enviar documentos de habilitação.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações.

Os pedidos de impugnação referentes ao processo licitatório poderão ser enviados ao pregoeiro, até 3 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

O custo estimado total da contratação é de R$ ****,21.

O edital prevê que o prazo para execução do presente objeto será de 180 cento e oitenta dias, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço, conforme cronograma físico financeiro.

O edital informa que os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico financeiro anexo.

O edital estabelece que a empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de proposta, o percentual de 1 um por cento do valor do somatório dos itens em que a licitante optou por concorrer.

O edital informa que a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração.

O edital informa que a presente licitação, a fase de habilitação precederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

O edital informa que são aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no título iv, capítulo i da lei federal n **** decreto municipal n ****.

O edital informa que a licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços objeto desta concorrência eletrônica, por intermédio de engenheiro ou arquiteto.

O edital informa que qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 três dias úteis antes da data marcada para abertura do certame.

O edital informa que o valor global máximo estimado desta despesa importa em r: ****, 83 sete milhões oitocentos e seis mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos.

O edital não especifica o prazo de entrega.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Não haverá exigência da garantia da contratação.

O critério de julgamento é o menor preço por item.

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos descritos no edital.

O edital prevê advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O edital não menciona visita técnica.

O edital não exige envio de amostras.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame.

O custo estimado total da contratação é de R$ ****,00.