Licitações de Construcoes

O prazo de execução da obra é de xx meses, contados a partir do 10º dia útil após a emissão da ordem de início da obra, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado pela SEINFRA. O prazo de execução da obra é de xx xxxxx meses, contados a partir do 10 décimo dia útil após a emissão da ordem de início da obra, observandose o cronograma físicofinanceiro aprovado pela seinfra.

Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no cronograma físicofinanceiro, observandose o disposto na minuta contratual anexa a este edital e as disposições do decreto municipal n ****.

O contratado fica obrigado a manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de habilitação: a) jurídica; b) fiscal e trabalhista; c) técnica; e d) econômico-financeira. 16. 1. o contratado fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de habilitação: a jurídica b fiscal e trabalhista c técnica e d econômicofinanceira.

Serão aplicadas aos responsáveis pelo cometimento das infrações administrativas as seguintes sanções: a) advertência; b) multa; c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Capanema/PR; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público de qualquer ente federado. 13. 3. seráão aplicadas aos responsávelis pelo cometimento das infraçãoões administrativas as seguintes sanções: a advertência b multa c impedimento de licitar e contratar com o município de capanemapr d declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público de qualquer ente federado.

O valor global da contratação é de R$ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 4. 1. o valor global da contratação é de r xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

O edital prevê que a contratada se obriga a entregar o objeto deste contrato em até 180 cento e oitenta dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no pncp ou no diário oficial.

O edital prevê que o pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 cinco dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes.

O edital informa que será exigida garantia da execução do contrato, na forma da cláusula décima da minuta de contrato.

O edital informa que o critério de julgamento adotado será do tipo menor preço, considerado o menor dispêndio para a administração.

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das propostas e lances e de julgamento.

O edital informa que comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame.

Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.

Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital poderão ser apresentados ao agente de contratação, pelo próprio sistema eletrônico de licitação plataforma da BLL: www. ***. *. *, até 03 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O preço máximo admitido para execução da obra é de r ****,90 novecentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos.

O edital prevê que o prazo para a execução da obra, será de até . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dias . . . . . . . . . . . . . . . . meses, conforme especificado no projeto básico e demais documentos informativos anexo i parte integrante do edital.

O edital informa que os pagamentos das faturas serão efetuados mediante transferência bancária, na qual a destinação deverá ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário.

O edital estabelece que a licitante vencedora deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de contrato garantia de execução contratual equivalente a 5 cinco por cento do valor a ser contratado, conforme disposto no art. 98, da lei federal ****.

O edital indica que o critério de julgamento é menor preço global.

O edital exige a apresentação de documentos de habilitação apenas da licitante vencedora, no prazo de 2 horas após a convocação.

O edital informa que serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na lei ****, as seguintes sanções: i. advertência ii. multa iii. impedimento de licitar e contratar iv. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O edital informa que a avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia.

O edital estabelece que qualquer pessoa poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O edital informa que o custo estimado total da contratação é de r ****, 74 um milhão, cento e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos.