Licitações Públicas Itapira - SP

O edital prevê o critério de julgamento de menor preço global, conforme especificado no trecho: com critério de julgamento menor preço global.

O edital prevê um valor estimado de R ****, 66 vinte e seis mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos, conforme o trecho: valor estimado do objeto: r ****, 66 vinte e seis mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos.

O edital prevê que os serviços de transporte escolar deverão ser executados conforme a ordem de serviço emitida pelo município, acompanhando a jornada escolar e os dias letivos. O transporte escolar tem que ser garantido aos alunos durante a vigência do contrato, adequando-se às alterações que possam ocorrer no calendário escolar por motivo imprevisto ou de força maior.

O pagamento será efetuado pelo município de Itapira após a comprovação da prestação de serviços do objeto e a devida apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada, pela secretaria requisitante, sem qualquer correção monetária, no prazo estipulado no anexo i termo de referência.

O edital não especifica um valor ou tipo de garantia contratual de forma explícita, mas menciona que a contratada deverá comprovar a cobertura de seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros, cobertura total para caso de destruição total ou parcial do bem.

O edital informa que o critério de julgamento da licitação será o de menor preço por lote.

O edital detalha os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, além de declarações complementares obrigatórias.

O edital prevê sanções administrativas como advertência, multa de mora (de 1% a 20% sobre o valor do contrato), suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

O edital estabelece que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

O edital não apresenta um valor monetário total estimado para a licitação.

O prazo para execução dos serviços será de 3 três meses a contar da data da assinatura da ordem de serviço emitida pelo departamento de obras.

O pagamento será efetuado pelo município de Itapira após a comprovação da prestação de serviços do objeto e a devida apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada, pela secretaria requisitante, sem qualquer correção monetária, no prazo estipulado no anexo i termo de referência.

A licitante adjudicatária prestará ao município de Itapirasp garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

O tipo de licitação é pregão eletrônico, do tipo menor preço por item.

Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via sistema Fiorilis.

As sanções administrativas aplicáveis incluem advertência, multa de mora, multa de 20% sobre o valor total do contrato em caso de inexecução total ou recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

A visita técnica é facultativa e pode ser agendada até o último dia útil anterior à data fixada para abertura da licitação.

Serão exigidas amostras das tintas, somente do licitante vencedor, para avaliação de sua qualidade, pelo setor competente, a empresa após ser declarada vencedora, terá um prazo de 03 três dias úteis, prorrogáveis por igual período, para o envio das amostras das tintas a ser utilizadas na prestação dos serviços.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor da contratação estimado é de R$ ****,94.

O prazo para execução dos serviços será de 3 três meses a contar da data da assinatura da ordem de serviço emitida pelo departamento de obras.

O pagamento será efetuado pelo município de Itapira após a comprovação da prestação de serviços do objeto e a devida apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada, pela secretaria requisitante, sem qualquer correção monetária, no prazo estipulado no anexo i termo de referência.

A licitante adjudicatária prestará ao município de Itapirasp garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

O tipo de licitação é pregão eletrônico, do tipo menor preço por item.

Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via sistema Fiorilis.

A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitante eou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa de mora, multa de 10 dez por cento sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial do contrato, multa de 1 um por cento, por dia de atraso, sobre o valor correspondente à prestação de serviços que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 dez dias, multa de 20 vinte por cento sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total, e multa de 20 vinte por cento sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinarreceber o contrato.

A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá vistoriar, com o acompanhamento do gestor do contrato, os locais onde serão executados os serviços.

Serão exigidas amostras das tintas, somente do licitante vencedor, para avaliação de sua qualidade, pelo setor competente, a empresa após ser declarada vencedora, terá um prazo de 03 três dias úteis, prorrogáveis por igual período, para o envio das amostras das tintas a ser utilizadas na prestação dos serviços.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor da contratação é de R$ ****,81 (quatrocentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos).