Licitações Vertentes - PE

O prazo para a execução da obra, conforme cronograma físicofinanceiro, é de 3 três meses, a contar da data de assinatura da ordem de serviços.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 trinta dias, contados da apresentação da fatura e liquidação da despesa, através de transação bancária, mediante conta indicada pela contratada.

A obra deverá possuir prazo de garantia de 5 cinco anos.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste edital e seus anexos.

A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e documentos de habilitação.

A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Até 3 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O valor global estabelecido pela administração é de r ****, 49 cento e doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e nove centavos.

O edital define menor preço como critério de julgamento.

O edital exige exigências de habilitação previstas no edital.

O valor global estabelecido é R$ ****,84.

O prazo de vigência para a execução do objeto será de 12 doze meses, a contar da data de assinatura deste contrato, admitindose prorrogações até o limite de 60 sessenta meses.

O pagamento será realizado no prazo de até 30 trinta dias, contados da apresentação da fatura, através de transação bancária.

Para assegurar a plena execução dos serviços médicos ambulatoriais em ginecologia não será exigida garantia, nem haverá antecipação de valores a título de pagamento, no entanto a contratada poderá a seu critério oferecer garantia, optando por uma das modalidades previstas no artigo 96, 1, i a iii da lei federal n ****.

As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, a partir da data e horário estabelecidos para o credenciamento, e durante o período que ficar aberto.

Pelo descumprimento total ou parcial de obrigações assumidas neste contrato, a contratada estará sujeita à rescisão contratual e ao pagamento das seguintes multas, em moeda real.

Após publicado o presente edital qualquer pessoa poderá impugnálo ou solicitar esclarecimentos.

O custo estimado total da presente contratação é de r ****, 40 sessenta mil, vinte e seis reais e quarenta centavos.

O critério de julgamento é o menor preço.

As licitantes devem atender às exigências de habilitação previstas no edital.

O valor global estabelecido é de R$ ****,70.