Licitações Mampituba - RS

O prazo máximo para o término da obra é de 180 dias, conforme cronograma, a contar da ordem de início. o prazo m�ximo para o t�rmino da obra � de 180 cento e oitenta dias

Pagamentos efetuados após a conclusão de cada etapa, mediante nota fiscal e atestado da secretaria, em até 15 dias. os pagamentos ser�o efetuados em at� 15 quinze dias ap�s o atendimento destas exig�ncias

Garantia contratual de 5% do valor global, com adicional se a proposta for inferior a 85% do orçado. apresentar garantia contratual num montante de 5 cinco por cento do valor global da contrata��o

Menor preço global. tipo de julgamento: menor pre�o global

Exige habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA/CAU e comprovação de capacidade técnica. para fins de habilita��o nesta concorr�ncia, o licitante dever� enviar os seguintes documentos

Multa de 2% ao dia por atraso até 10 dias, e multa de 10% sobre o valor do contrato por inexecução. multa de mora de 1 dois por cento sobre o valor do contrato, por dia de atraso

Visita técnica obrigatória, com agendamento prévio de no mínimo 3 dias úteis. � obrigat�ria a visita t�cnica como condi��o para participa��o na licita��o

Pedidos de impugnação e esclarecimentos até 3 dias úteis antes da abertura da sessão. at� 03 tr�s dias �teis anteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica

Propostas inexequíveis (inferiores a 75% do orçado) ou com preços acima do estimado podem ser desclassificadas. ser�o consideradas inexequ�veis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 do valor or�ado

O serviço será executado de forma fracionada e sob demanda, conforme cronograma da secretaria, com antecedência mínima de 10 dias. a contratada confirmará a disponibilidade da equipe e da unidade móvel em até 2 dois dias úteis do recebimento do cronograma.

Pagamento por ordem bancária em até 10 dias úteis após a liquidação. o pagamento será feito por ordem bancária, em até 10 dez dias úteis contados da liquidação.

Não será exigida garantia de execução contratual. não será exigida garantia de execução contratual, pelas razões constantes do estudo técnico preliminar.

O critério de julgamento é o menor preço por item. tipo de julgamento: menor preço por item.

Exige-se registro no CRMV, comprovação de vínculo do responsável técnico, atestado de capacidade técnica e declaração de disponibilidade de unidade móvel. registro ou inscrição da pessoa jurídica no conselho regional de medicina veterinária crmv.

Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato, impedimento de licitar por até 3 anos e declaração de inidoneidade. multa de 0, 5 cinco décimos por cento a 30 trinta por cento do valor do contrato.

Não há necessidade de vistoria prévia ao local de execução. não há necessidade de vistoria prévia ao local de execução.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital ou pedir esclarecimentos até 3 dias úteis antes da abertura da sessão. qualquer pessoa poderá impugnar este edital ou pedir esclarecimentos até 3 três dias úteis antes da data de abertura da sessão.

Proposta com preço superior ao máximo, preço inexequível, ou vício insanável será desclassificada. será desclassificada a proposta que contiver vício insanável, desatender às especificações técnicas do termo de referência, apresentar preço superior ao máximo admitido ou preço manifestamente inexequível.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,00. o valor estimado da contratação é de r ****, 00 vinte e nove mil, oitocentos e noventa e três reais.

O prazo máximo para o término da obra é de 180 dias, conforme cronograma, a contar da ordem de início. o prazo m�ximo para o t�rmino da obra � de 180 cento e oitenta dias

Pagamentos efetuados após a conclusão de cada etapa, mediante nota fiscal e atestado da secretaria, em até 15 dias. os pagamentos ser�o efetuados em at� 15 quinze dias ap�s o atendimento destas exig�ncias

Garantia contratual de 5% do valor global, com opção de seguro-garantia, caução em dinheiro ou outras modalidades. apresentar garantia contratual num montante de 5 cinco por cento do valor global da contrata��o

Menor preço global. tipo de julgamento: menor pre�o global

Exige habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA/CAU e comprovação de capacidade técnica. para fins de habilita��o nesta concorr�ncia, o licitante dever� enviar os seguintes documentos

Multa de 1% ao dia por atraso até 10 dias, e multa de 10% sobre o valor do contrato por inexecução. multa de mora de 1 dois por cento sobre o valor do contrato, por dia de atraso

Visita técnica obrigatória, com agendamento prévio de no mínimo 3 dias úteis. � obrigat�ria a visita t�cnica como condi��o para participa��o na licita��o

Pedidos de impugnação e esclarecimentos até 3 dias úteis antes da abertura da sessão. at� 03 tr�s dias �teis anteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica

Propostas inexequíveis (inferiores a 75% do orçado) ou com preços acima do estimado podem ser desclassificadas. ser�o consideradas inexequ�veis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 do valor or�ado

O serviço será executado de forma fracionada e sob demanda, conforme cronograma da secretaria, com limite de até 40 castrações por dia. A contratada deve confirmar disponibilidade em até 2 dias úteis do recebimento do cronograma, que é enviado com antecedência mínima de 10 dias.

O pagamento será efetuado por ordem bancária, em até 10 dias úteis contados da liquidação, no valor correspondente aos procedimentos efetivamente realizados e atestados, mediante comprovação da regularidade fiscal da contratada.

Não será exigida garantia de execução contratual, pelas razões constantes do estudo técnico preliminar.

O critério de julgamento é o menor preço por item.

Exige-se registro no CRMV, comprovação de vínculo do responsável técnico, atestado de capacidade técnica e declaração de disponibilidade de unidade móvel com equipe mínima de 2 médicos-veterinários e 1 auxiliar.

As sanções incluem advertência, multa de 0,5% a 30% do valor do contrato, impedimento de licitar por até 3 anos e declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos.

Não há necessidade de vistoria prévia ao local de execução.

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital ou pedir esclarecimentos até 3 dias úteis antes da data de abertura da sessão, pelo sistema no site www. ***. *. *

Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável, desatender às especificações técnicas, apresentar preço superior ao máximo admitido ou preço manifestamente inexequível.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,00, correspondente a 167 procedimentos ao valor unitário de R$ 179,00.