Concorrência eletrônica para obras de construção de muro, fechamento e novas repartições no canil municipal. Critério de julgamento: menor preço global. Regime de empreitada por preço global. Visita técnica facultativa, mediante agendamento prévio por e-mail. Sessão pública em 19/10/2026 às 09h16. Valor estimado de R$ ****,15. Garantia de 5% do valor do contrato. Pagamento em parcelas mensais conforme cronograma físico-financeiro. Prazo de impugnação até 3 dias úteis antes da abertura.
O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona prazo para entrega: conforme edital.
Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 dez dias após o atesto da nota fiscal.
A garantia exigida é de 5% do valor do contrato. a licitante adjudicatária prestará ao município de passa tempo/mg garantia para execução das obras no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.
O critério de julgamento é o menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.
Exige-se habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e comprovação de capacidade técnica. poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo conselho de engenharia e agronomia crea e/ou conselho de arquitetura e urbanismo cau.
Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.
A visita técnica é facultativa e deve ser agendada previamente por e-mail. as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas. . . a realização da visita técnica precisa ser agendada previamente através do email: obras@passatempo. mg. gov. br.
O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.
Desclassificação por proposta com preço superior ao máximo, preço simbólico ou inexequível, ou não apresentação de documentos de habilitação no prazo. será desclassificada a proposta comercial que: . . . apresentar proposta final com preço superior ao preço máximo estipulado no edital.
O valor total estimado é de R$ ****,15. valor total estimado de r$ ****,15.
®
