Licitações Públicas Caiua - SP

O critério de julgamento é menor preço por item.

Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

O valor total da contratação é de R$ ****,00.

O prazo de execução da obra é de até 180 dias, conforme cronograma físico financeiro. o prazo de execu��o da obra ser� de at� 180 cento e oitenta dias, conforme cronograma f�sicofinanceiro.

O pagamento será efetuado em até o 30º dia, mediante apresentação da nota fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento. o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento ser� efetuado at� o 30o trig�simo dia, �contratada, conforme cronograma f�sico financeiro, atrav�s da tesouraria, mediante apresenta��o da notafiscal correspondente, com a aceita��o e atesto do respons�vel pelo recebimento do mesmo

O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato em valor correspondente a 5% do valor total do contrato, com validade durante a execução e por 90 dias após o término. o valor correspondente a 5 dez por cento do valor total do contrato

Para julgamento, será adotado o critério de menor preço global. para julgamento, ser� adotado o crit�rio de menor pre�o global

A habilitação será verificada conforme previsto no edital, incluindo consulta a cadastros como SICAF, CEIS e CNEP. o agente de contrata��ocomiss�o verificar� se o licitanteprovisoriamente classificado em primeiro lugar atende �s condi�es de participa��o no certame

O descumprimento das obrigações pode acarretar advertência, multa de até 20% do valor total do contrato, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. a advert�ncia pelo atraso de at� 10 dez dias corridos. . . multa de at� 20 sobre o valor total do contrato

A visita técnica é opcional. anexo iv atestado de visita t�cnica opicional

A intenção de interpor recurso deve ser manifestada imediatamente e motivada no momento da sessão. a falta de manifesta��o imediata e motivada da inten��o de interpor recurso, no momento da sess�o

Propostas em desacordo com o edital, que contenham vícios insanáveis, ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas serão desclassificadas. desclassificando desde logo aquelas quen�o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, que contenham v�cios insan�veisou que n�o apresentem as especifica�es t�cnicas exigidas no projeto b�sico.