Municipio De Joao Monlevade - Prefeitura Municipal De João Monlevade

O licitante vencedor prestará garantia de 5% do valor contratado, conforme o edital: garantia para execução dos serviços no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor contratado.

O critério de julgamento é o menor preço global, conforme o edital: tipo de julgamento: menor preço global.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme o edital: os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação de habilitação.

A visita técnica é facultativa, conforme o edital: as visitas técnicas ao local dos serviços serão facultativas, realizadas em dias úteis.

O prazo para impugnação é até 3 dias úteis antes da data de recebimento das propostas, conforme o edital: até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

Propostas com preços superiores aos estabelecidos, inexequíveis ou com cláusulas de antecipação de pagamento podem ser desclassificadas, conforme o edital: serão desclassificadas as propostas das licitantes que: apresentem preços superiores aos estabelecidos pela administração.

O valor estimado é de R$ ****,24, conforme o edital: o valor estimado do objeto licitado é de r ****, 24.

O prazo para execução da obra e o cronograma será analisado e aprovado pela Caixa. o prazo para execu��o da obra e o cronograma ser� analisado e aprovado pela caixa.

Os recursos serão repassados diretamente pela Caixa Econômica Federal à construtora selecionada, oriundos dos financiamentos individuais dos participantes. os recursos utilizados ser�o repassados diretamente pela caixa econ�mica federal � construtora selecionada utilizando os recursos oriundos dos financiamentos individuais dos participantes do programa.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo atestados de edificação vertical. somente poder�o participar deste chamamento p�blico, pessoas jur�dicas que: possuam certificado de an�lise de risco de cr�dito favor�vel e vigente junto � caixa econ�mica federal

A visita técnica é obrigatória e deve ser agendada com a Secretaria Municipal de Obras. os interessados em participar do presente chamamento p�blico dever�o realizar visita t�cnica junto aos locais dos lotes de interesse

Qualquer cidadão pode impugnar o ato convocatório até 3 dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. protocolizando o pedido at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para o recebimento das propostas

Riscos incluem não atender aos requisitos da Caixa, apresentar documentação incompleta, não realizar visita técnica, ou ser declarada inidônea. na eventualidade da primeira colocada n�o cumprir os requisitos deste edital e os da caixa, essa ser� desclassificada

O valor máximo unitário por unidade habitacional é de R$ ****,00. o valor m�ximo limite o valor de venda da unidade habitacional apartamento � de r ****, 00

O prazo de entrega não foi especificado no edital. A entrega ocorrerá na Av. Cândido Dias, 03, Belmonte, mediante agendamento prévio junto ao almoxarifado central, conforme a entrega ocorrerá na av. cândido dias, 03, belmonte, município de joão monlevademg, mediante agendamento prévio junto ao setor de almoxarifado central.

O pagamento será efetuado após o 15º dia, mediante apresentação da nota fiscal com aceitação e atesto do responsável, conforme o pagamento será efetuado após o 15o décimo quinto dia, à contratada, através da tesouraria, mediante apresentação das partes diárias da medição do período mês juntamente com a nota fiscal correspondente.

O prazo de garantia contra defeitos ou vícios de fabricação será para cada item, sem ônus adicional, contado a partir do recebimento definitivo, conforme o prazo de garantia contra defeito eou vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o município de joão monlevade, contados a partir do seu recebimento definitivo.

O critério de julgamento é o menor preço por lote, conforme para julgamento, será adotado o critério de menor preço por lote.

Exige qualificação técnica com atestado de capacidade técnica, licença sanitária para os lotes 1 e 2, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira, conforme comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto da presente licitação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica.

As penalidades não foram detalhadas no edital, mas estão previstas na Lei 14. 133/2021 e no próprio edital, conforme sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

O prazo para impugnação é até 3 dias úteis antes da data de recebimento das propostas, conforme até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

Propostas com preço final superior ao máximo fixado ou manifestamente inexequíveis serão desclassificadas, conforme será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

O valor total estimado é de R$ ****,60, conforme valor total estimado de r ****, 60.

O edital não especifica um prazo de entrega em dias, mas define o local: a entrega ocorrerá na av. cândido dias, 03, belmonte, município de joão monlevade-mg, mediante agendamento prévio junto ao setor de almoxarifado central.

O pagamento será efetuado após o 15º dia: o pagamento será efetuado após o 15o décimo quinto dia, à contratada, através da tesouraria, mediante apresentação das partes diárias da medição do período mês juntamente com a nota fiscal correspondente.

O edital menciona garantia contra defeitos: o prazo de garantia contra defeito e/ou vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o município de joão monlevade, contados a partir do seu recebimento definitivo.

O critério é o menor preço: para julgamento, será adotado o critério de menor preço por item, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste edital.

Exige documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira: os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação de habilitação, a seguir informada: 8. 1. habilitação jurídica. . . 8. 2. relativo à regularidade fiscal e trabalhista. . . 8. 3. qualificação econômico-financeira.

O edital prevê sanções para descumprimento, mas não detalha os valores: a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

O prazo para impugnação é de 3 dias úteis antes da abertura: até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão.

Propostas que identifiquem o licitante ou que não estejam em conformidade com as especificações podem ser desclassificadas: também será desclassificada a proposta que identifique o licitante e será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

O valor estimado é de R$ ****,56: as despesas decorrentes da presente licitação têm valor total estimado de r$ ****, 56 setenta e sete mil, trezentos e nove reais e cinquenta e seis centavos.

O pagamento será efetuado até o 15º dia, mediante apresentação da nota fiscal, conforme o trecho: o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 15o décimo quinto dia.

O critério de julgamento é o menor preço, conforme o trecho: o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço total de cada item.

O valor estimado é de R$ ****,70, conforme o trecho: valor estimado: r ****, 70 trinta e oito mil, nove reais e setenta centavos.