Municipio De Xavantina - Prefeitura Municipal De Xavantina - Sc

O pagamento será realizado conforme estabelecido no memorial descritivo em anexo. O pagamento será realizado conforme estabelecido no memorial descritivo em anexo.

A contratada deverá comprovar a prestação de garantia contratual no valor de 5% do valor do contrato. prestará garantia no valor de 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento será por menor preço por empreitada global. cujo critério de julgamento será por menor preço por empreitada global.

A documentação de habilitação deve ser enviada em formato digital, em arquivo único . pdf e/ou . rar, no prazo de 2 horas após declarado o licitante vencedor. os quais devem ser encaminhados em formato digital, em arquivo único . pdf e/ou . rar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no prazo de 2 duas horas após declarado o licitante vencedor.

A recusa imotivada da adjudicatária em assinar o contrato sujeita-a à multa de 25% sobre o valor total do contrato. a recusa imotivada da adjudicatária em assinar o contrato, sujeitá-la-á à multa de 25 vinte e cinco por cento sobre o valor total do contrato.

Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão recebidos até 3 dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. serão recebidas até 03 três dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

Serão desclassificadas as propostas que não correspondam às especificações contidas no edital ou que estabeleçam vínculo à proposta de outro licitante. não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

O valor total global estimado é de R$ ****,56. valor total global r$ ****,56.

A solicitação das refeições será realizada por servidor previamente designado pela secretaria demandante, que informará à contratada a quantidade necessária e o horário aproximado para retirada ou entrega. Os pedidos serão feitos diariamente, até as 10h da manhã.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias contados da finalização da liquidação da despesa.

A contratada deverá prestar garantia conforme disposto no art. 26 da lei federal no **** de 11 de dezembro de **** código de defesa do consumidor.

O critério de julgamento será por menor preço por item.

A documentação de habilitação da licitante vencedora deve ser encaminhada em formato digital, em arquivo único . pdf e/ou . rar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no prazo de 30 minutos após declarado o licitante vencedor.

Em caso de atraso superior a 5 dias da entrega do objeto, fica o fornecedor constituído em mora, sujeito a multa de 0,5 por cento por dia de atraso, incidente sobre o valor total da ata de registro de preços.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações ao ato convocatório do pregão recebidos até 03 três dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

A ausência de indicação do modelo não ensejará a desclassificação da proposta, a qual deverá ser sanada através da apresentação de proposta atualizada.

****

A retirada fica por conta do município, sendo que após cada pedido solicitação, a empresa deverá disponibilizar os materiais no prazo máximo de 01 um dia corrido.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

A contratada deverá prestar garantia conforme disposto no art. 26 da lei federal no **** de 11 de dezembro de **** código de defesa do consumidor.

O critério de julgamento será por menor preço por item, no modo aberto.

A documentação de habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos documentos abaixo, os quais devem ser encaminhados em formato digital, em arquivo único . pdf eou . rar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no prazo de 30 trinta minutos após declarado o licitante vencedor.

Em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas por esta ata, poderá o órgão gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções: a advertência, b impedimento de licitar e contratar com o município de xavantinas.

A vistoria se aplica.

Não há necessidade.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidos até 03 três dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no portal de compras pública.

A simples participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação irretratável das normas e condições editalícias.

O total geral é de R$ ****,00.

Os serviços serão executados de forma parcelada, conforme a demanda de cada secretaria, após emissão de solicitação de fornecimento.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

A contratada deverá prestar garantia conforme disposto no art. 26 da lei federal no **** de 11 de dezembro de **** código de defesa do consumidor.

O critério de julgamento será por menor preço por item.

A documentação de habilitação deve ser encaminhada em formato digital, em arquivo único . pdf e/ou . rar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no prazo de 30 minutos após declarado o licitante vencedor.

Em caso de inexecução total ou parcial, pode ser aplicada multa de 10% calculada sobre o valor da ata de registro de preços, ou proporcional por cada descumprimento.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidos até 03 três dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

A não apresentação das declarações contidas nas alíneas h a o não acarretará inabilitação da proponente, podendo esta ser consultada para fins de habilitação, a qualquer tempo pelo pregoeiro a e ou requeridas � licitante, o qual fixar prazo.

O total geral é de R$ ****,00.

Os materiais e serviços deverão ser instalados no prazo de 05 cinco dias úteis após a solicitação, mediante a emissão da solicitação de fornecimento, conforme projeto específico para cada demanda. os materiais e serviços deverão ser instalados no prazo de 05 cinco dias úteis após a solicitação

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

A garantia mínima para o piso laminado e rodapés é de 05 anos. garantia m�nima de 05 anos.

O critério de julgamento será por menor preço por lote. cujocrit�rio de julgamento ser� por menor pre�o por lote

A documentação de habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação de diversos documentos, incluindo ato constitutivo, certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, prova de regularidade do FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas. a documenta��o de habilita��o da licitante vencedora ser� verificada mediante apresenta��o dos documentos abaixo

Em caso de inexecução total ou parcial das obrigações, o órgão gerenciador poderá aplicar advertência, impedimento de licitar e contratar com o município, multa por atraso na entrega (0,5% ao dia, limitado a 30 dias), multa de 10% por inexecução parcial, multa de 15% por inexecução total, e declaração de inidoneidade. nas hip�teses de inexecu��o total ou parcial das obriga�es assumidas por estaata, poder� o �rg�o gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes san�es

Não há necessidade de amostras. n�o se aplica.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações ao ato convocatório serão recebidos até 03 três dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. os pedidos de esclarecimento e as impugna��es ao ato convocat�rio do preg�o ser�o recebidas at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para o recebimento das propostas

A não apresentação dos documentos de habilitação ou o não atendimento às especificações do edital podem levar à desclassificação ou inabilitação da empresa. a n�o apresenta��o das declara��es contidas nas al�neas h a o n�o acarretar� a inabilita��o da proponente

O valor total global da proposta orçamentária é de R$ ****,00. valor total global da proposta or�ament�ria r ****, 00