Concorrência eletrônica para construção de creche em Clevelandia/PR. Prazo de execução de 12 meses. Visita facultativa ao local. Critério de julgamento: menor preço global. Garantia de 5% do valor do contrato. Pagamento por medições mensais, com retenção de 10% para a última etapa. Propostas até 30/10/2026 às 08:30. Impugnações até 3 dias úteis antes da sessão.
O prazo global de execução da obra será de 12 meses, contados da ordem de serviço. O início das obras deve ocorrer em até 15 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço. Conforme edital: o prazo global de execução da obra será de 12 doze meses.
Os pagamentos serão efetuados conforme etapas do cronograma físico-financeiro, com retenção de 10% para a última etapa. Conforme edital: os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro.
A adjudicatária prestará garantia de 5% do valor total do contrato. Conforme edital: a adjudicatária prestará garantia de 5 cinco por cento do valor total do contrato.
O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme edital: o critério de julgamento da presente licitação é o menor preço global.
Exige-se documentação relativa à habilitação jurídica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista, e qualificação técnica. Conforme edital: documentação relativa à habilitação jurídica. . . econômico-financeira. . . fiscal. . . social e trabalhista. . . qualificação técnica.
Multa de 10% sobre o valor total na recusa em assinar o contrato, 20% em caso de rescisão por culpa da contratada, e 1% ao dia por atraso na entrega. Conforme edital: multa pela inexecução contratual. . . obedecidos os seguintes limites: a 10 dez por cento. . . b 20 vinte por cento. . . c 1 um por cento ao dia.
A vistoria prévia ao local é facultativa. Se não realizar, o licitante deve apresentar declaração formal de pleno conhecimento. Conforme edital: a vistoria prévia ao local das intervenções é facultativa aos participantes do certame.
Os interessados poderão formular impugnações até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. Conforme edital: os interessados poderão formular impugnações até 3 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou com desconformidade insanável com o edital serão desclassificadas. Conforme edital: serão desclassificadas as propostas. . . que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado.
O valor total estimado da contratação é de R$ ****,53. Conforme edital: valor total estimado da contratação: r ****, 53.
®
