Licitações de Olaria

O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

As licitantes apresentarão garantia de participação correspondente a 1% do preço estimado da licitação, com depósito à ordem do contratante.

O critério de julgamento da proposta será pelo menor preço global.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante vencedor.

A administração poderá aplicar sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame.

A falsidade da declaração de que trata os itens 0. 1. ou 0. 2. sujeitará o licitante às sanções previstas na lei no ****, de 2021, e neste edital.

A execução dos serviços será iniciada a partir do primeiro dia útil após a data da última assinatura do contrato pelas partes. A solicitação de execução dos serviços se dará por meio de ligações e/ou e-mail emitidos pelo fiscal demandante ou outro servidor indicado, no prazo mínimo de até 48h, salvo em casos excepcionais. a execução dos serviços ser� iniciada a partir do primeiro dia �til ap�s a data da �ltima assinatura do contrato pelas partes.

O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos, contados a partir da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que o objeto do contrato tenha sido executado. o pagamento ser� efetuado em 30 trinta dias corridos, contados a partir da apresenta��o da nota fiscal ou documento de cobran�a equivalente.

Conforme disposição do edital. conforme disposi��o do edital.

Em caso de recusa em assinar o contrato, será aplicada multa de 5% sobre o valor total estimado. O atraso injustificado sujeitará a contratada a multa de 1% sobre o valor total estimado do contrato. O descumprimento parcial poderá resultar em extinção do contrato e/ou multa de 5% sobre o valor total estimado, e o descumprimento total em extinção e/ou multa de 15% sobre o valor total estimado. havendo recusa da empresa vencedora em assinar o contrato, ser� aplicada multa de 5 cinco por cento sobre o seu respectivo valor total estimado.

A empresa que não apresentar informação complementar dentro do prazo notificado será desclassificada no item/grupo. a empresa que n�o apresentar informa��o complementar dentro do prazo notificado ser� desclassificada no itemgrupo.

O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis após a liquidação da despesa, com atualização monetária em caso de atraso. o pagamento ser� efetuado no prazo m�ximo de at� 10 dez dias �teis, contados da finaliza��o da liquida��o da despesa.

As licitantes deverão apresentar garantia de participação no valor de 1% do preço estimado da licitação, com depósito à ordem do contratante, até o segundo dia útil anterior à abertura. as licitantes apresentar�o garantia de participa��o correspondente a 1 um porcento do pre�o estimado da licita��o, com dep�sito � ordem do contratante.

O critério de julgamento será o menor preço global. ado��o do crit�rio de julgamento pelo menor pre�o global.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e julgamento. Os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante vencedor em até 2 horas. a fase de habilita��o suceder� as fases de apresenta��o de propostas e julgamento.

O edital prevê sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. a administra��o poder�, garantida a pr�via defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicat�rios as seguintes san�es, sem preju�zo dasresponsabilidades civil e criminal: **** de licitar e contratar **** de inidoneidade.

A avaliação prévia do local de execução é imprescindível, sendo assegurado o direito de realização de vistoria prévia. assegurado a ele o direito de realiza��o de vistoria pr�via.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da abertura do certame. qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar este edital por irregularidade naaplica��o da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido at� 3 tr�s dias �teis antesda data da abertura do certame.

A desclassificação pode ocorrer por proposta com vícios insanáveis, não conformidade com especificações técnicas, preços inexequíveis ou acima do máximo, ou desconformidade com outras exigências do edital. ser� desclassificada a proposta vencedora que: 7. 6. 1. contiver v�cios insan�veis7. 6. 2. n�o obedecer �s especifica�es t�cnicas contidas no projeto b�sicotermo derefer�ncia.