Licitações de Concreto

O prazo máximo para execução e conclusão total dos serviços é de 02 dois meses, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, contados a partir da emissão da ordem de serviço. o prazo máximo para execução e conclusão total dos serviços é de 02 dois meses.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 trinta dias, contados a partir do recebimento e aprovação da nota fiscal ou fatura. o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 trinta dias, contados a partir do recebimento e aprovação da nota fiscal ou fatura.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por empreitada global. o critério de julgamento adotado será o menor preço por empreitada global.

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. a habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal de compras públicas.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. o licitanteadjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: a advertência por escrito b multa c impedimento de licitar e contratar d declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A visita técnica é facultativa, porém fortemente recomendada, podendo ser realizada até a data da sessão pública mediante prévio agendamento. a visita técnica é facultativa, porém fortemente recomendada em razão da natureza e da complexidade dos serviços de reforma do cac.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital eou apresentar pedido de esclarecimento. até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não atendam às especificações técnicas serão desclassificadas. serão ainda desclassificadas as propostas: a que contiverem vícios insanáveis b não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste edital c apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.

O prazo máximo para a execução integral do objeto será de 240 dias corridos, contados a partir do início da execução. A execução deve ser iniciada em no máximo 15 dias corridos após a assinatura do contrato. Conforme edital: o prazo máximo para a execução integral do objeto será de 240 duzentos e quarenta dias corridos.

O pagamento será efetuado 30 dias após cada entrega, mediante apresentação da nota fiscal, dos documentos de cobrança e do recebimento atestado. O pagamento ocorrerá por depósito em conta bancária da contratada. Conforme edital: o pagamento será efetuado 30 trinta dias após cada entrega.

O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme edital: critério de julgamento: menor preço global.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo atestados de capacidade técnica para estrutura em concreto armado e/ou protendido de **** m². Conforme edital: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica. . . envolvendo as parcelas de maior relevância. . . estrutura em concreto armado e/ou protendido: **** m2.

Multa de até 5% sobre o valor a ser contratado por recusa injustificada em assinar o contrato, atraso na execução ou inadimplemento. Possibilidade de impedimento de licitar por até 2 anos. Conforme edital: será aplicada multa de até 5 cinco por cento sobre o valor a ser contratado.

Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública. Conforme edital: até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

Desclassificação por propostas em desacordo com o edital, preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou por não comprovação de habilitação. Conforme edital: será desclassificada a proposta que possa ser identificada e a ausência de qualquer documento de habilitação exigido por este edital poderá acarretar a inabilitação do participante.

O prazo de entrega é de até 7 dias após o recebimento da requisição. Conforme edital: entregar os itens solicitados, no prazo máximo de 07 sete dias após o recebimento da requisição.

Não haverá exigência de garantia da contratação. Conforme edital: não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da lei no ****, de 2021.

O critério de julgamento é o menor preço por item. Conforme edital: critério de julgamento: menor preço por item.

A habilitação será verificada por meio do Sicaf. Conforme edital: a habilitação será verificada por meio do sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Conforme edital: a administração poderá . . . aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da abertura. Conforme edital: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital . . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Riscos incluem não manter a proposta, não entregar amostra, apresentar documentação falsa. Conforme edital: deixar de apresentar amostra, apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame.

O valor estimado da contratação é R$ ****,00. Conforme edital: valor global máximo estimado do certame: r$ ****,00.

O edital não especifica um prazo de entrega ou execução dos serviços. null

O edital não especifica a forma de pagamento. null

Será exigida garantia contratual de 5% sobre o valor da contratação. a licitante vencedora, deverá prestar garantia correspondente a 5 cinco por cento sobre o valor da contratação

O critério de julgamento é o menor preço global. o critério de julgamento adotado será o menor preço global

Exige-se documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, capacidade econômico-financeira e capacidade técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de acervo técnico. os documentos a serem exigidos para fins de habilitação. . . serão exigidas a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor

O edital prevê penalidades para descumprimento do pactuado, incluindo execução da garantia e sanções administrativas. a prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta. . . sujeitará o licitante a penalidades

A visita técnica é facultativa, podendo a licitante apresentar declaração de pleno conhecimento das condições locais. a visita técnica será facultativa, podendo a licitante apresentar declaração de pleno conhecimento das condições locais

O prazo para impugnação e esclarecimentos é até 09/11/2026 às 23h59. limite para impugnação: **** 23hs: 59min

Propostas com preços inexequíveis, acima do máximo, ou que não atendam às especificações técnicas podem ser desclassificadas. será desclassificada a proposta vencedora que. . . apresentar preços manifestamente inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação

O valor total máximo da contratação é de R$ ****,08. o valor total máximo da contratação é de r ****, 08

O prazo para execução da obra é de 3 meses para o Lote 1 e 8 meses para o Lote 2, conforme o cronograma físico-financeiro, contado da emissão da ordem de início. o prazo para a execu��o da obra ser� de 3 tr�s meses para o lote 1 linha westf�lia e de 8 oito meses para lote 2 linha santo ant�nio trecho 1.

O pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal, acompanhada da planilha/boletim de medição e demais documentos, aprovada e atestada pela fiscalização. o pagamento ser� efetuado no prazo de at� 10 dez dias, a contar do recebimento da nota fiscal, acompanhada da planilhaboletim de medi��o.

Será exigida garantia de contrato de 5% do valor da contratação, conforme art. 96 da Lei 14. 133/2021. ser� exigida garantia do contrato, conforme art. 96 da lei federal ****, no percentual de 5 do valor da contrata��o.

O critério de julgamento é o de menor preço global por lote. tipo de julgamento: menor pre�o global por lote.

A licitante vencedora deverá enviar documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA/CAU, atestados e balanços. para fins de habilita��o nesta concorr�ncia, a licitante vencedora dever� enviar os seguintes documentos.

As sanções incluem multas de 3% a 30% sobre o valor estimado do contrato, impedimento de licitar e contratar por até 72 meses e declaração de inidoneidade, conforme a infração. as infra��es decorrentes de irregularidades ocorridas durante o procedimento licitat�rio ter�o, acumuladamente, as seguintes san�es.

A visita técnica é facultativa, podendo ser substituída por declaração formal de pleno conhecimento das condições locais. apresentar atestado de visita t�cnica emitido por servidor da administra��o do munic�pio de colinas. . . ou declara��o de pleno conhecimento das condi�es locais.

Os pedidos de esclarecimentos e impugnações podem ser enviados até 3 dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública. os pedidos de impugna��es poder�o ser enviados ao agente de contrata��o, at� 3 tr�s dias �teis anteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica.

Propostas com preços acima do orçado, inexequíveis, com vícios insanáveis ou em desacordo com as especificações do edital serão desclassificadas. ser�o desclassificadas as propostas que: a contiverem v�cios insan�veis. . . c apresentarem pre�os inexequ�veis ou permanecerem acima do or�amento estimado.

O valor total da contratação está estimado em R$ ****,45. o valor total da contrata��o est� estimado em r ****, 45.